Мы верим, что В. В Путин нам поможет, т. К у нас 40 отписок из различных

На сайте karkas. 33@yandex. Ru я нашел организацию ООО «РусСтр» ОГРН 1133340001046, ИНН 3310006720, 601293, Владимирская обл., Суздальский, г Суздаль, ул. Ленина, 84, дата регистрации 01. 03.

2013. Для строительства деревянного дома на моем участке по адресу: Московская область Дмитровский р-н дер. Власково, дом 20. По телефонам 8 (926) 6304485, 8 (492) 2600838 и электронной почте es2678@mail. Ru. Мы договорились с директором ООО «РусСтр» Стригельским Евгением Эдуардовичем о встрече для заключения договора на данном участке.

11. 05. 2014 был заключен договор подряда между мной Сидоровым Евгением Юрьевичем и ООО «РусСтр» в лице генерального директора Стригельского Евгения Эдуадорвича на строительно-монтажные работы (изготовить и смонтировать на готовый фундамент каркас дома из клееного бруса с утепленной кровлей и закрытым контуром). Стоимость работ материалов, необходимых для выполнения предмета договора составляла 1 380 000 (один миллион триста восемьдесят тысяч рублей). Я отдал ему предоплату в сумме 770 000 (семьсот семьдесят тысяч рублей), а он мне отдал оригинал договора, копию его паспорта и расписку на полученную им сумму 770 000 (семьсот семьдесят тысяч рублей). Дата начала работ 11.

05. 2014 г. Дата окончания 27. 06. 14г. После получения от меня предоплаты, директор Стригельский Е.

Э. Перестал выходить на связь по телефонам и электронной почте. Через некоторое время, когда он вышел на связь, я понял, что работы не начнутся и деньги не будут возвращены, т. К начались различные отговорки (брус перепутали, чаши не нарезали, склад сгорел и т. Д). Через год он обещал вернуть деньги, но только в размере суммы предоплаты, но после этого связь с ним опять прервалась.

15. 08. 14 в адрес ответчика была направлена претензия с предложением добровольно оплатить неустойку в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки, что составляло с учетом морального ущерба 1 549 000 (один миллион пятьсот сорок девять тысяч рублей). 29. 08. 14 ответчик написал мне по электронной почте, что претензию получил и рассмотрит, но все так и осталось без движения.

На судебные заседания по исковым требованиям ответчик не являлся и 12. 11. 2014 исковое требование к ООО «РусСтр» о взыскании уплаченного аванса, неустойки, компенсации морального вреда было удовлетворено частично на сумму 1 357 050 (один миллион 357 тысяч рублей, 50 коп.), в мою пользу. После этого Тимирязевским районным судом дело было направленно во Владимирскую область, судебному приставу-исполнителю Симонову Сергею Александровичу в отдел судебных приставов Суздальского района по месту регистрации ООО «РусСтр». Судебный акт, который вступил в законную силу 30.

12. 2014 г. В ОСП Суздальского района УФССП России по Владимирской области. Следственным отделом были проведены мероприятия по нахождению должника и проверке счетов. В результате на ООО «РусСтр» не числится ничего; ни уставного капитала, ни имущества, и соответственно по месту регистрации самой организации не оказалось. На звонки судебного пристава он тоже не отвечал.

На данный момент закрыто. 01. 04. 2015 г, в переписке по электронной почте Стригельский Е. Э. Ответил, что уже он не директор и к ООО «РусСтр» никакого отношения не имеет, и денег у него нет.

А 3. 04. 2015 Сейчас на сайте, через который я и нашел эту фирму, поменялись контактные телефоны и назначен другой директор от 26. 02. 15 Захарова Марина Владимировна. Мы поняли, что это Стригельский Е.

Э-мошенник, который на фирмах-однодневках просто обворовывает людей. Мною было получено постановление судебного пристава-исполнителя об объединении моего исполнительного производства № 5793/15/33019-ИП, 3647/15/33019-ИП на основании Исполнительного листа № ФС001756617 от 12. 11. 2014 с Исполнительным листом № ВС013359269 от 30. 10. 2014 Мытищинского городского суда имущественного характера должника ООО «РусСтр» и взыскателя Волощук Сергея Леонидовича на сумму 1 6003 000.

00 руб. В пользу взыскателя. Сводному производству присвоен № 3647/15/33019-СД. Помимо этого, по моим собственным расследованиям на него заведено еще 2 дела; 1) Арбитражного суда г. Москвы. Истец ООО «ТД Премьер Инвест» (ОГРН 1137746100524, ИНН 7704827311, 119002, г.

Москва, пер. Могильцевский М, 2, дата регистрации 11. 02. 2013) о взыскании задолженности в размере 3 540 596, 68 руб. От истца: Хрячкова Д. А.

– генеральный директор (решение от 01. 02. 2012). Ответчик в суд не явился. С Хрячковым Дмитрием я разговаривал по телефону. 2) УФССП Суздальского р-на.

Истец Филатова Ольга. Иск на сумму 1 500 000 руб. Ответчик в суд не явился. С Филатовой Ольгой я поддерживаю связь. 16. 08.

2014 года я написал заявление в УМВД России по Дмитровскому району о привлечении к ответственности генерального директора ООО «РусСтр» Стригельского Е. Э. За хищение денежных средств мошенническим путем в размере 770 000 рублей. По результатам проверки дознавателем Суховым Ю. В. Вынесено постановление об отказе от уголовного дела.

03. 04. 2015 года я обратился в Дмитровскую городскую прокуратуру. По результатам проверки установлено, что процессуальное решение УМВД незаконно и необоснованно и 13. 04. 2015 отменено.

Затем материалы снова были отправлены в УМВД на проверочные мероприятия. Но дело снова вернулось с пометкой «отказ от уголовного дела». При разговоре со следователями, приставами мы слышали очень неприятные слова (один боится потерять работу, другой говорит, что мы вопрос решим, если есть знакомые, то можем решить вопрос.).

Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию — обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам:
+7 499 938-72-55 - Москва и обл.
+7 812 467-36-38 - Санкт-Петербург и обл.
8-800-301-75-39 - Другие регионы РФ

Вам не нужно будет тратить свое время и нервы — опытный юрист возмет решение всех ваших проблем на себя!

 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Subscribe
Уведомить
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x